简单二人合伙承包工程协议书(承包工程协议书怎么写才有效)
一、前言:
1.本协议由双方在平等、自愿的基础上,就承包工程的具体内容达成协议;
2.承包工程涉及承包人与委托人之间的权利义务,双方应当一致同意,以避免出现纠纷。
二、承包工程的内容:
1.承包工程内容:(具体根据实际情况填写);
2.承包工程期限:(具体根据实际情况填写);
3.完成工程后将提供相应的资料给委托方;
4.承包人保证工程质量,若存在违约情况,将负责补救措施。
三、承包费用:
1.承包费用:(具体根据实际情况填写);
2.支付方式:(具体根据实际情况填写);
3.支付时间:(具体根据实际情况填写);
四、承包人的权利义务:
1.承包人有义务按照本协议规定的期限及质量完成工程;
2.承包人有权在完成工程后要求委托方支付款项;
3.承包人有义务保证工程质量,若存在违约情况,将负责补救措施;
4.承包人有义务遵守相关法律法规,提供真实的施工资料。
五、违约责任:
1.若承包人未能按期完成工程,将承担违约责任,并赔偿相应的损失;
2.若承包人未能保证工程质量,将承担违约责任,并赔偿相应的损失;
3.若承包人违反相关法律法规,将承担违约责任,并赔偿相应的损失。
六、协议的变更与解除:
1.本协议一经签订,不得擅自变更;
2.双方均有权提出解除协议的申请,但应在书面形式下互相通知;
3.若双方协商不成,可向法院提
协议书合伙承包工程简单应涵盖如下条款:
1、在承包工程协议书中,应首先明确双方的身份和权利义务,注明收付款人的姓名、地址及。
2、在协议中应明确工程承包的内容、期限、费用标准、责任范围、质量标准等,以确保双方权益。
3、协议要明确双方在工程承程中的争议解决机制,如仲裁或诉讼等。
4、协议应明确双方的变更流程,以便在工程承程中可以对内容和期限进行变更。
5、协议应明确双方的违约责任,以便在双方发生违约行为时,能够在合理范围内承担相应的责任。
6、协议应明确双方赔偿条款,以便在双方发生违约行为时,能够在合理范围内承担相应的赔偿责任。
7、协议应明确双方的签字日期,以示双方确认并同意承包工程协议书内容。
协议书合伙承包工程简单必要条款:
一、编号
本协议书编号为:_________
二、甲、乙双方
甲方:(公司名称)
法定代表人:(姓名)
住所地:(地址)
乙方:(公司名称)
法定代表人:(姓名)
住所地:(地址)
三、内容
甲方委托乙方承担以下工程:
(详细描述承包工程的具体内容)
四、标准
本工程的施工标准采用《中华共和国建筑法》及国家有关建筑标准。
五、造价
本工程的总造价为:(金额)
六、材料
本工程所使用的材料必须符合国家相关质量标准。
七、期限
本工程的施工期限为:(时间)
八、结算
本工程的结算方式为:(解释结算方式)
九、违约责任
如果甲乙双方未能按照本协议书的规定履行义务,应当承担相应的违约责任。
十、争议处理
因本协议书履行而产生的争议,由双方协商解决,协商不成的,提交(法院名称)仲裁。
十一、其他
本协议书具有同等法律效力,双方在此声明,本协议书是由双方协商一致所制定,并依法具有法律效力。
特此签署:
甲方(签字) 乙方(签字)
日期: 日期:
合伙承包工程协议书范本示例
合伙人:________(以下简称甲方)
合伙人:________(以下简称乙方)
甲、乙双方经平等协商,就合伙承包____________工程事宜,达成如下一致,供各方信守。
一、合伙宗旨
在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。
二、合伙经营项目和范围
合伙项目以_______________公司中标合同确认的项目内容及范围为准;
甲、乙双方合伙承包的项目,对外以__________________公司名义出现。
三、合伙期限
合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。
四、出资额、方式及比例
1.甲方以现金出资,出资额为币________万元。该款为起动项目的前期费用,占全部出资比例________%。
2.乙方以设备出资(含当地协调社会关系),占________%。
五、盈余分配与债务承担
1.盈余分配,以出资为依据,按比例分配;
2.合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,按比例承担。
六、退伙
合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙;
退伙需经对方同意,方可实行;
未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。
七、权利与义务
1.甲方为合伙期间的财务负责人,合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐;同时,甲方参与合伙项目的日常管理;
2.乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理;
3.甲、乙双方共同决定合伙重大事项。
八、禁止行为
1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;
2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。
九、合伙期满
合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。
十、纠纷解决
合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。
十一、生效及补充
1.本协议自各方签字后生效,各方各执一份;
2.未尽事宜,双方另行协商,并订立补充协议。
合伙人:________
___年___月____日
扩展说明:承包工程合同协议书怎么写?
工程合同协议书实际上就是工程承包合同,内容是:甲方:发包方,乙方:承包方;工程期限,分期付款时间点对应工程量和付款金额,付款方式,延期交付工程罚款规定,工程验收质量要求等。以外情况协商解决。然后是甲方乙方盖章签字,合同公证盖章。
评论列表