电梯安装安全协议书怎么写才有效(旧楼加装电梯免责条款怎么写)

一、安装前准备

1.检查规范:根据国家有关电梯行业的法律、法规、标准和质量要求,检查电梯的制造质量、安装条件是否符合要求。

2.安装准备:确定安装现场的建筑材料、安装环境和安装条件。

3.安全设施:检查安装现场是否有防止安装过程中受伤或发生事故的安全措施。

二、安装过程

1.安装前确认:根据国家有关电梯行业的法律、法规、标准和质量要求,确认安装现场是否有必要的条件和工具,安装工作人员是否具备相应的技能和知识,确保安装过程中的安全性。

2.安装时间:安装过程中将按照规定的工作时间进行安装,保证安装的质量和安全性。

3.安装后检查:安装完成后,应按照《安装电梯安全检查表》进行检查,确保安装的质量和安全性。

三、安装完成后

1.安装完成后,应当完成安装记录,并且将安装记录报告提交给当地安监部门。

2.安装完成后,应按照规定的安全管理规定,对电梯的安全性进行定期的检查和维护。

反对安装小区申诉书电梯必要条款:

一、本免责条款是为了保护甲方(客户)和乙方(承建单位)之间的合法权益而制定的。

二、乙方在加装电梯前,需要对原建筑进行全面的检查,以确保其可以承受新装置的负载。

三、如果乙方因为旧建筑的原有结构问题而导致的损坏,甲方应承担责任,乙方不负责赔偿。

四、在加装电梯过程中,乙方只负责安装本次工程中涉及的设备,并不负责其他附属设备的安装和调试。

五、乙方在加装电梯过程中,如果因为外力或意外因素导致的损坏,甲方应负责赔偿。

六、乙方在加装电梯过程中,不负责调试电梯的维护和保养,由甲方负责对电梯进行维护和保养。

七、乙方在加装电梯过程中,若出现质量问题,乙方承担责任,甲方有权要求乙方进行维修或更换,但乙方不承担由此造成的额外损失。

反对安装小区申诉书电梯应具备这些方面:

一、安装电梯免责条款

1、本公司在安装电梯时仅承担施工过程中法律法规规定的相关义务,不能保证电梯安装完成后是否能够正常使用或保证不出现任何故障。

2、由于地基、结构、水电、改造工程等原因,导致电梯安装完成后无常使用或出现故障,本公司不承担任何责任。

3、因安装电梯而引起的任何人身伤害、财产损失等,本公司不承担任何责任。

4、本公司不对电梯的售后服务、维修保养负责;客户自行承担电梯的相关费用和风险。

5、如客户拒绝接受本公司的安装服务,本公司不会收取任何费用,并不承担任何责任。

特此声明!

小区电梯安装合同范本示例

甲方:____________________

联系电话:_______________

乙方:____________________

联系电话:_______________

主题:本合同由双方按下列条款签订,双方共同遵守执行:

1、商品名称、价格条件:

(1)商标价格__________万元(币)

此价格为总包价即交钥匙工程,含:设备费、包装费、库管费、运输费、安装费、保险费、调式费、首次电梯检测费、24个月免费保修费及所有进口件的海关关税等各种费税;不含电梯卫视系统和电梯年审时行政收费。

(2)工程名称:_______________

2、商品规格:__________

3、交货地点:甲方工地现场。

4、交货期:电梯合同签定之后,乙方根据甲方建筑图,壹星期内制作电梯施工图交给甲方。具体交货时间以甲方提前60天书面通知为准。

5、付款方式:所有由甲方按照本合同条款支付给乙方的付款均以币计。

(1)、甲乙双方合同签定之日起七日内甲方向乙方支付合同总价的_____% 作为定金;

(2)、提货前凭提货通知单甲方向乙方支付合同总价的_____% ;

(3)、安装完毕并经主管部门验收合格后七日内甲方向乙方支付电梯合同总价的_____% ,乙方收到该款项后立即办理电梯移交手续;

(4)、余款_____%作为质保金,保修期满支付清;

6、安装:

1、电梯设备的安装施工期:

(1)、当电梯设备到货,甲方土建工程具备安装条件后,由甲、乙双方在安装开工前10天商定一个工程进度计划,以便相互配合如期完工,但安装开工日期最晚不得超过设备到货后的1个月。

(2)、甲乙双方初步拟定于日开始施工安装并于日安装调试正常,并负责保证验收合格,领取准运证,投入正常使用,共计_____天,具体安装开工时间以甲方书面通知为准。

(3)、乙方正式开始施工时间及中途因甲方原因影响施工,以双方代表签字确认为准,即:安装验收时间为双方代表签字确认时间顺延。

2、安装包括安装设备所需的工作和交付设备前通常进行的测试和调试。安装、测试及调试应当按照乙方的安装测试标准和国家标准进行。安装单位为沃克斯电梯的安装单位或沃克斯电梯公司的直属分公司。如其它公司安装则乙方违约,甲方将不支付安装费用,并从支付款中扣除。

3、甲方责任及承担的费用:

(1)提供符合安装布置技术要求的电梯井道及机房电源,并排除积水、物,若有差错应及时修改。

(2)提供电梯施工期间的水、电消耗,其费用由乙方向土建承包商支付。安装施工、照明、调试、运行的电源及水电费(安装用电源点应离井道不超过20m,调试用电源点应离控制柜不超过5m)。

(3)能满足一般防水的临时设备材料库房和相应的卸货堆场地。协助乙方维护现场设备保护,负责土建结构误差的整改和设备与土建结合部收口及土建填充工作。

(4)负责免费提供塔吊(如塔吊没拆除可以提供,塔吊只负责自身起吊重量的货物,设备吊至适当位置)及电梯安装时搭井道脚手架用的钢管、扣件。乙方自行搭设,负责电梯安装单位与其他土建施工单位交叉作业的协调工作。

(5)提供器材,在乙方配合协助下安装闭路监控摄像系统及其它系统。提供接地线拉至机房配电箱。

4、乙方责任及承担的项目:

(1)电梯设备到货后,在预计安装时间前负责派员前往工地检验每个井道的土建安装条件,并依据合同规定的提供咨询服务。

(2)电梯设备的拆箱清点并负责电梯设备材料的保管。

(3)按照国家及地方安装规范和标准完成安装工作。

(4)按照国家及地方安装调试规范和标准完成调试工作。

(5)遵守施工现场之有关规章制度并承担由此引起的各种罚款。

(6)向当地有关部门提出开工申报。

(7)负责安装及拆卸井道脚手架,完后运到指定地点。脚手架安装必须牢固并符合安装要求。

(8)负责报送当地部门开工验收工作,保证验收合格。

(9)严格按照国家标准和沃克斯电梯有限公司内部质量标准制造和安装,按合同规定的进度,科学管理精细施工。

(10)向甲方和总包提供施工方案,人员组织及施工进度计划。

(11)严管工程质量和施工安全,负责施工过程中的防火和安全作业,以及设备和人身安全。

(12)负责承担自己员工的安全责任。因乙方原因引起自身人及他人安全事故,由乙方全权负责并承担经济及法律责任。

(13)认真做好施工期间的设备保护工作。

(14)自备安装和调试工具、仪器仪表,全面负责设备的安装和调试。

(15)所有电梯施工井道厅门及孔洞应设置防护栅栏及警示标志。

(16)提供并安装井道底坑内爬梯。

(17)提供井道照明和底坑检查用防水型电源插座。

(18)向甲方提供1套安装指导手册,1套维修保养手册。

5、安装验收:

(1)、电梯安装、调试工作完成后,甲方应按乙方通知,派代表会同乙方根据合同中规定的条款、技术数据、施工图纸及国家有关电梯安装标准验收电梯。

(2)、甲方应按当地电梯质检部门的有关规定协助乙方,对安装调试完毕的电梯设备进行报验,因报验而发生的费用由乙方承担。

(3)、电梯产品未经合法验收并领取电梯准运证,甲方不可擅自使用,否则由此产生的一切后果由甲方自负。

(4)甲方根据工程进度和销售需要提前使用电梯,乙方必须派专人来管理电梯的正常使用和运行。

7、设备

(1)设备到货时间为日到甲方现场,以甲方书面通知为准。

(2)乙方应当按照适合于公路/铁路/水路运输的要求和多次搬动对设备进行包装并办理运输保险。

(3)设备所有权仅在乙方收到除尾款以外的全部合同款项后转移至甲方。

(4)乙方保证按照国家标准用先进的科技和专有技术生产设备。

(5)质量保证期为当地质量技术监督部门验收合格之日起的二十四(24)个月,但最迟不超过货到工地的三十(30)个月。在质量保证期内,除国家规定的设备年检费由甲方负责,其余维保费用由乙方自理(甲方使用不当或人为损坏除外)。质量保证期内电梯若发生由于乙方原因(电梯设计、制造、运输、安装、调试、维修维护等)造成的任何故障,乙方应承担相应经济责任。甲方或使用人每发现一次故障或报修一次故障(因乙方电梯设计、制造、运输、安装、调试、维修维护等原因),甲方可从尾款中扣除故障电梯总价的0。3%,以此类推。乙方同时应承担造成电梯故障可能引起的人身及财产损失。扣款超出尾款总额时,甲方保留向乙方追诉的权力。

设备到货后的二周(2)内,甲方可以检验设备的装箱数量和包装状况并书面通知乙方有关设备的装箱数量和包装状况的任何不符或瑕疵,甲方检验没发现不符或瑕疵不等于

乙方提供的设备符合要求。如果设备在没有乙方代表在场时被打开,则乙方对设备的灭失或损失不承担任何责任。

(6)如果甲方在质量保证期内发现设备的任何缺陷,甲方应在发现缺陷后的十四天内以书面形式或记录形式通知乙方。乙方有权检验通知的缺陷部分。如该缺陷被证实为制造原因或乙主其它原因引起,乙方将修理或调换缺陷部分。被调换下来部分的所有权属于乙方。

8、质量保证:

(1)本合同规定的产品由乙方安排安装,乙方检验合格,甲方接收后,除甲方使用不当、人为损坏和人力不可抗力因素外,由乙方免费保修24个月。若乙方未能及时保修,由此引起的费用由乙方承担。

9、异议索赔:

产品品质由工程所在地质量技术监督局检验,如因乙方原因不符合此合同规格,乙方负责回修工作,经过乙方回修工作仍不符合的,则甲方有权向乙方索赔。

10、违约责任:

(1)除不可抗力原因外,如果乙方不能按时交付设备,乙方应向甲方支付逾期违约金,其支付方法是:每延误一(1)周(不足一周的按一周计),违约金为延误部分合同金额的百分之零点五(0。5%)。此违约金不得超过延误部分合同金额的百分之五(5%)。如果延期造成甲方不能按时交房,乙方应承担由此产生的延期交房经济赔偿。

(2)任何一方对由于不可抗力所产生的任何结果(包括损失和延期交货)不承担责任。受不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快通知对方,并于事故发生后十四

(14)天内将事故发生地的有关出具的证明文件用航空信(或任何更快的方法)寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故持续十周以上,双方应通过友好协商修改本合同的条款。

(3)本合同生效后,若甲方中途退货、或因甲方行为人过错而使本合同终止履行时,乙方除不向甲方退回定金外,还应赔偿乙方30%的违约金。

其它:

①所有电梯必须满足本项目及规定的消防要求。

②多方通话代替三方通话,并有按键向安防中心报警。

③本电梯的使用不受温度变化,在温差条件下能正常使用。

11、仲裁:

如双方因合同执行过程中发生争议,应通过友好协商方式解决,如经过协商不能达成协议,可将争议提交合同签署地仲裁委处理。经仲裁做出的最终裁决对双方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。

12、在电梯安装完毕后一个月内必须进行官方验收,若因甲方或业主方或总承包单位的原因,不能进行验收或验收不合格的,则原付款条件在验收合格后应付的款项,须在安装完毕后一个月内付清。同时免费维保期也相应从电梯安装完毕一个月后起计算。

13、本合同附件是本合同的有效组成部分,本合同生效后,甲乙双方任何一方提出变更或解除合同的,均按《中华共和国民法典》办理。

14、有关开工申报,官方竣工检验手续及费用均由乙方负责,电梯卫士系统安装费及使用费由甲方负责,乙方协助甲方办理。

15、本合同壹式肆份,甲乙双方各执贰份具有同样的法律效力。

16、本合同未尽事宜,由双方友好解决。

17、此价格不随市场价格的变化而有所改变。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

扩展说明:反对安装电梯怎样申诉?

如果是旧楼加装电梯这类事情,属于一般民事侵权纠纷,通常是自行协商解决,协商不成的,一般只能维持原状。

如果非要闹到法院,无论同意或反对加装电梯的理由是什么,也无论理由有对么充分,法院也是尽量用调解处理,如果最后非要判决,也是判保持原状,也就是不得加装电梯。所以,对于旧楼加装电梯,根本就不存在申诉的申诉率高低问题。

  • 声明:未经允许不得转载