护坡分包合同(工程劳务分包合同的条款怎么写)
一、定义
本协议旨在确定双方在相关河道护坡施工的权利义务。
二、河道护坡施工范围
1. 甲方向乙方承诺本项目的河道护坡施工总体要求:包含渠道和护坡的开挖、混凝土浇筑、模板的安装、护坡的形成、护坡石的整理与安装、护坡坡脚处的护理等工作。
2. 乙方应按照甲方提供的资料要求,依据河道护坡施工技术标准,以合理安全的方式施工,确保河道护坡施工质量符合国家有关技术标准和规范,保障护坡施工安全。
三、权利义务
1. 甲方应提供必要的施工依据和施工资料,并对施工技术指导和技术质量负责。
2. 乙方负责河道护坡施工的全部工作,按照甲方的要求完成河道护坡施工,保证护坡施工的质量和安全。
3. 甲方应按照约定时间和质量完成对乙方的报酬支付,乙方负责按照约定的时间和质量完成施工。
四、违约
1. 如果甲方违反本协议中的约定,未能按时支付乙方工资,则甲方应按本协议约定支付乙方违约金,即拖欠工资总额的5%;
2. 如果乙方违反本协议中的约定,未能按时完成施工,则甲方有权延期支付乙方工资,并要求乙方承担相应的违约责任。
五、争议解决
本协议在履行过程中发生争议,应由双方友好协商解决。如协商不成,可将争议提交有管辖权的法院协调解决。
六、其他
1. 本协议自双方签字之日起生效,至施工完毕止。
2. 本协议一式叁份,双方各执壹份,具有同等法律效力。
分包合同护坡注意事项:
第一条:定义
1.1本合同的双方为:甲方(联系人、地址、手机号、传真号)为乙方(联系人、地址、手机号、传真号)。
1.2 工程劳务分包指甲方委托乙方根据合同约定,安排人员到甲方指定工地进行劳务分包工作。
第二条:合同内容
2.1甲方委托乙方开展工程劳务分包工作,乙方按照甲方指定的时间、地点和要求,安排具体人员开展工程劳务分包工作,并负责把握整个工程的施工进度。
2.2乙方需要提供安全、质量的保证,保证工程的顺利进行。
2.3乙方应按照甲方要求,定期提供工程劳务分包进度情况报告,并保证报告的准确性。
第三条:合同约定
3.1甲方应按照合同约定,支付乙方相应的劳务分包报酬。
3.2乙方保证按照甲方要求,按时完成工程劳务分包工作,并保证质量。
3.3如果乙方未能按照约定时间完成工程劳务分包工作,应承担相应的责任,并赔偿甲方因此而遭受的损失。
第四条:技术交底
4.1乙方应对甲方的技术文件进行详细的交底,包括但不限于施工工艺、材料类型、施工组织、安全措施、质量控制等。
4.2乙方应对甲方提出的技术问题作出合理的解释和说明。
第五条:知识产权
5.1甲方拥有本次工程劳务分包工作的知识产权,乙方应尊重甲方的知识产权,不得以任何形式侵犯甲方的知识产权。
第六条:争议解决
6.1双方在履行本合同过程中,如果发生争议,应友好协商解决;如果协商不成,可向甲方所在地的法院提起诉讼。
以上是工
分包合同护坡应具备这些方面:
一、定义:
1.本劳务分包合同(以下简称“合同”),是由[甲方]和[乙方]共同签订的一份法律文件,当二方发生纠纷时,本合同的条款将具有法律效力。
2.本合同项下,甲方委托乙方实施劳务分包工作,乙方应遵守甲方的相关规定,按照本合同约定完成本合同项下劳务分包工作。
二、违约条款:
1.如乙方违反本合同约定,造成甲方损失的,甲方有权要求乙方赔偿甲方损失,具体赔偿金额由双方协商确定。
2.如乙方违反本合同约定,使甲方受到其他方关于侵权行为的诉讼或行政处罚,乙方应负责赔偿甲方所受损失。
3.如乙方违反本合同约定,致使甲方遭受处罚或因乙方行为受到其他方投诉,乙方应立即停止侵害行为,并赔偿甲方因此而受到的损失。
4.如乙方出现下列情形之一,甲方有权单方面终止本合同,乙方应就此承担违约责任:
(1)乙方未按合同约定履行本合同,致使甲方受到损失的;
(2)乙方未按合同约定支付劳务分包费用的;
(3)乙方未能按时提供本合同项下的劳务分包工作的;
(4)乙方未能完成本合同项下的劳务分包工作的;
(5)乙方提供的劳务分包工作有明显质量缺陷的;
(6)乙方对甲方提出的合理要求未能满足的;
(7)乙方有其他违反本合同约定或违反法律法规行为的。
五、适用法律及争议解决:
1.本合同适用中华共和国法律,如有疑义,按法律解释。
2.双方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决,协商不成的,应提
护坡承包合同范本示例
甲方(发包方)代表:
乙方(承包方)代表:
根据《中华共和国民法典》、《中华共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条列、规章等,在双方遵循、平等、公平诚实信用的基础基础上,双方就护坡项目,签订协议并共同遵循执行。
一、 工程概况
1、 工程名称:新密市__ 029周甘路改建工程
2、 工程地点:周庄至甘寨
二、 工程范围及内容
图纸工程量内所有护坡工程,包含基础土方开挖、基础及墙身砌筑。
三、 承包方式
包工包料,包水电、包住宿,包工期、保质量、包安全,文明施工。
四、 承包单价:
五、 质量要求:按照甲方技术负责人要求及图纸规范要求施工,按质按量完成。工程工期: 进场施工,
六、 乙方在施工时注意安全,做好劳动保护,出现任何安全事故,与甲方无关。
七、 甲乙双方责任:甲方负责技术指导。乙方做好当地关系协调工作。乙方自行负责材料、施工、水、电、住宿及施工所用的机械设备等。并负责材料堆放场地及材料看护。
八、 在施工过程中,由于甲方原因造成的返工、技术更改等原因,甲方承担责任,反之,因乙方原因违反图纸要求、规范、安全制度和操作规程造成的返工,由乙方负责,并赔偿甲方的一切经济损失。
九、 乙方须按照合同按质按量完成甲方要求的施工内容,如因乙方工期延误或出现质量问题,造成的经济损失由乙方承担。
十、 付款方式:乙方根据甲方工程进度付款(甲方需在业主方付款3日内支付),每次按完成总工程量90%支付,剩余10%工程款在工程验收合格后一个月内全部结清。
十一、合同签订后具有法律效力,如发生纠纷,本着实事求是的精神双方及时协商解决,如解决不成,可向法院诉讼。
十二、本合同一式两份,双方各执一份。
甲方:__________ 乙方:_________
代表签字(签章):__________ 代表签字(签章):__________
_____年_____月_____日 :_____年_____月_____日 :
扩展说明:分包合同和劳务分包合同区别?
劳务合同与分包合同的区别在于:
1.在同样具备资质的情况下,包工不包料是劳务合同,包工包料是分包合同。
2.合同效力不一样,专业分包是要征得发包人的同意,而劳务分包不需要。
3.承担责任的范围不一样,专业分包,总包要对分包工程实施管理,意分包双方要对分包的工程及质量缺陷向发包人承担连带责任
评论列表