商品房合同解除协议(商品房预售合同没有规定退房条款怎么写)
商品房预售合同违约金条款的具体内容如下:
一、双方约定:
(一)甲方因未达到本合同约定的最晚交付商品房日期,致使乙方受到损失的,乙方有权要求甲方支付相应的违约金。
(二)甲方的违约金支付标准为:超出本合同约定最晚交付日期每延误一天,甲方需按照乙方所支付商品房购买款的0.5%/日支付乙方违约金。
二、违约金付费时间:
甲方应在发生违约事件之日起7个工作日之内,将相应的违约金支付给乙方;若逾期未支付,则应按照乙方实际损失金额支付违约金,且需要支付相应的利息。
三、其他约定:
1.本条款一经签署,即为合同有效条款,不可撤销。
2.本条款的未尽事宜,双方应详细协商,并以补充协议的形式确定。
3.本条款的有效性、解释、履行和争议的解决,受中华共和国法律管辖。
协议合同商品房解除应包括的条款:
首先,在商品房预售合同中,应明确规定双方当事人的权利义务,以及商品房预售合同的有效期限。根据《中华共和国商品房预售合同法》第三十九条规定,“当事人可以就商品房预售合同的解除、撤销或者终止等事宜订立书面协议”,因此,若双方当事人未规定退房条款,可根据上述规定自行约定,双方当事人可以签订协议规定退房条款,该退房条款应包括但不限于:1、退房的时间;2、退房的原因;3、退房的处理;4、退房的赔偿等。
协议合同商品房解除应涵盖如下条款:
商品房认购协议解除定金返还条款:
1、双方同意,在本协议有效期内,买方若解除本协议,则买方的定金应由房屋开发企业返还给买方;
2、定金返还方式:买方按照本协议约定的支付方式,要求房屋开发企业按照本协议约定的时间将定金返还给买方;
3、定金返还日期:若房屋开发企业未能在解除本协议后30天内将定金返还给买方,则房屋开发企业应向买方支付每日滞纳金,滞纳金的收取标准以当地法律法规为准。
解除商品房买卖协议范本示例
_____________________公司:
本人与你公司于__年__月__日签订《商品房买卖合同》(合同编号:____________________),购买你公司开发的____________房屋__套,本人已支付全部购房款币______________元。
你公司既未按合同约定交房,又不按合同约定支付逾期交房违约金。
为此,本人现依据《商品房买卖合同》规定,向你公司发出解除《商品房买卖合同》(合同编号:_____________)通知。
自本通知到达之日起解除双方签订的《商品房买卖合同》。
你公司应自本通知书到达之日起30日内退还本人已支付的全部购房款并自本人付款之日起按本人已贷款的年利率________%支付违约金至全部购房款退清时止。
退款及违约金请汇入以下账号:
1、户名:___________
2、开户行:______________
3、账号:__________________
如你公司逾期未予办理,本人将向法院提起诉讼。
买受人:________
住所:_________________________
联系电话:_________________________
身份证号码:_________________________
_____年___月___日
扩展说明:商品房如何置换?
房屋置换的流程具体有六个步骤:
(一)置换登记:须携带原房屋的有效权证原件、业主的有效身份证原件和同住人同意置换的书面证明材料办理置换登记手续。
(二)价格评估。
(三)置换委托:在确定置换意向后,可正式委托置换公司即中介公司进屋置换服务,签订房屋置换委托协议书。
(四)签订合同:须正式签订有关交易合同或确认书。
(五)办理手续:在房屋置换委托人签订合同或者委托确认书后,根据合同的约定,房屋置换委托人需要支付有关房款定金和费等,并可以开始办理相关手续,完成房屋交割的全过程。
(六)交割物业:交割验收时,必须符合以下几个条件:委托置换的房屋原有户口全部迁出,室内物件搬空,水、电、煤、通讯费用等全部结清。
评论列表