质量违约责任承诺书（乡村公路项目违约责任承诺书怎么写才有效）
一、范本：
本承诺书由[甲方名称]与[乙方名称]于[日期]签订。
甲方承诺：
1. 保证工程质量，按照合同约定的技术标准和要求完成工程施工；
2. 严格按照合同约定的进度完成工程施工；
3. 负责工程售后服务，承担因工程施工质量不合格或工程延期造成的损失赔偿责任；
4. 对项目违约不就赔偿责任承担由民事仲裁机构裁决的赔偿金额；
5. 保证完成的工程质量，按照国家规定的质量要求，按照合同约定的技术标准要求完成施工，并及时准备施工记录和质量验收文件；
6. 支付本次工程施工合同约定的施工款项，按时足额支付。
乙方承诺：
1. 严格按照合同约定的技术要求及工程质量标准完成施工；
2. 向甲方按时支付工程施工合同约定的施工款项；
3. 如果乙方在本次工程施工中存在违约行为，应按照本合同约定的履行义务，并承担因此而产生的违约责任。
特此签订本承诺书。
甲方：
乙方：
承诺书质量违约责任应包括的内容：
乡村公路项目违约责任承诺书应包含以下内容：
一、甲方承诺：
1、甲方负责完成乡村公路项目建设工作及维护保养；
2、甲方承担乡村公路项目建设期间所造成的环境染和社会影响；
3、如果甲方发生违约行为，应依法承担相应的民事责任。
二、乙方承诺：
1、乙方负责协助甲方完成乡村公路项目建设工作；
2、乙方承诺在乡村公路项目建设期间不得出现不符合法规的行为；
3、如果乙方发生违约行为，应依法承担相应的民事责任。
三、双方承诺：
1、双方承诺在乡村公路项目建设期间尊重彼此的权利，做到相互尊重，相互合作；
2、双方承诺遵守国家法律法规，尊重社会公德；
3、双方承诺在项目建设中落实质量、安全、效益等方面的要求，确保项目建设质量。
承诺书质量违约责任应包括的条款：
一、范本：
本承诺书由[甲方名称]与[乙方名称]于[日期]签订。
甲方承诺：
1. 保证工程质量，按照合同约定的技术标准和要求完成工程施工；
2. 严格按照合同约定的进度完成工程施工；
3. 负责工程售后服务，承担因工程施工质量不合格或工程延期造成的损失赔偿责任；
4. 对项目违约不就赔偿责任承担由民事仲裁机构裁决的赔偿金额；
5. 保证完成的工程质量，按照国家规定的质量要求，按照合同约定的技术标准要求完成施工，并及时准备施工记录和质量验收文件；
6. 支付本次工程施工合同约定的施工款项，按时足额支付。
乙方承诺：
1. 严格按照合同约定的技术要求及工程质量标准完成施工；
2. 向甲方按时支付工程施工合同约定的施工款项；
3. 如果乙方在本次工程施工中存在违约行为，应按照本合同约定的履行义务，并承担因此而产生的违约责任。
特此签订本承诺书。
甲方：
乙方：
违约责任承诺书范本范本示例
违约责任承诺书范本
中国____________银行股份有限公司________分行：
如我方中标中国________银行________分行营业办公大楼工程 ，为保证中国________银行________分行营业办公大楼工程在合理使用期限内正常使用，我方做如下承诺：
(一)工程质量保修范围和内容
在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定承担本工程质量保修责任。
质量保修的内容为施工图内的全部内容。
(二)质量保修期
1、土建工程为主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;其它土建工程为____年，屋面防水工程为____年;
2、电气管线、上下水管线安装工程为____年;
3、供热及供冷为________个采暖期及供冷期;
4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为________年;
5、其他约定 ：(关于保修责任期的延长) 按《建设工程管理条例》条款执行。
(三)质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目，我方将在接到修理通知之日起____天内派人修理。若我方不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气等)我方在接到事故通知后，将立即组织维修人员到现场进行抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的该工程合理使用期限内，我方确保地基基础与主体结构工程的质量。
(四)保修保证措施，详见施工组织设计第________页“14.工程保修措施及承诺”。
(五)违约经济处罚：如承包人完成工程施工竣工验收后，我公司承诺：如我公司未执行以上保修措施和承诺，则愿接受不低于所投工程总造价的5‰的经济处罚。
特此承诺
投标人：____________集团有限公司(盖单位章)
法定代表人或委托人：____________
扩展说明：合同违约责任范本？
1、违约责任承担方式
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2、违约责任条款约定
违约责任可由合同各方在合同里面作详细约定，对于延迟交付货物或者交付货款的可以约定延迟履行违约金。还可以约定一条总的违约条款：“任何一方违反本协议导致本协议无法继续履行的，违约方需赔偿守约方违约金币元，该违约金不足以弥补守约方实际损失的，违约方应赔偿守约方所有实际损失。
3、损害赔偿的范围
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。
4、违约金
当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
评论列表